谈到制定合同,相信大家都已经不再陌生了,如果在合同的制定中,没有将各自的权益和职责做好阐述,那它就是不合格的,下面是58汇报网小编为您分享的工程合同模板最新7篇,感谢您的参阅。
工程合同模板篇1
甲方:____________
乙方:____________
甲、乙双方经过协商,根据民法典有关规定,订立沙石材料运输合同,条款如下:
一、合同期______年,从______年______月______日起到______年______月______日为止。
二、运输方式为汽车公路运输,具体货物的名称、包装形式、数量、价值、运费、到货地点、收货人、运输期限等事项如下:
货物名称:沙石材料
发货地点:____________
到货地点:____________
收货人:______________
运费单价:______元/方。
运输期限:按甲方通知时间。
三、甲方的义务:
1.按照双方约定的标准和时间向乙方支付运费。
四、乙方的义务:
1.在规定的期限内,将货物运到甲方指定的地点,交给甲方指定的收货人。
2.乙方要安全运输,保证承运的货物安全,保证货物按时运到。
3.乙方只承运货物,货物质量、数量与乙方无关,与此有关事宜由甲方与供货方磋商。
五、运输费用及结算方式:
1.运费按乙方实际承运货物的______(土方数量/或按吨公里)折算。
2.乙方在将货物交给收货人时,应向其索要收货凭证,作为完成运输义务的证明,持收货凭证与甲方结算。
3.甲方对乙方所提交的收货凭证进行审核,在确认该凭证真实有效且货物按期运达后,一个月结算一次,当月底结清当月费用。乙方出具公路
运输发票。
六、甲方交付乙方承运的货物,乙方确保货物按期运达。因发生自然灾害等不可抗力造成货物无法按期运达目的地时,乙方应将情况及时通知甲方,乙方不承担责任。
七、本合同未尽事宜,由双方协商解决,协商不成,按照《民法典》之规定办理。发生诉讼纠纷时管辖权属于乙方所在地法院。
八、本合同一式两份,双方各持一份,双方签字盖章后生效。
本合同共两页。
甲方:____________ 乙方:____________
法定代表人:______ 法定代表人:______
委托代理人:______ 委托代理人:______
时间:__年__月__日 时间:__年__月__日
工程合同模板篇2
发包方:建筑工程有限公司四期项目部(一下简称甲方)
承包方:瓦工项目承包人(以下简称乙方)
楼工程为甲方所承建,甲乙双方本着平等、诚信、自愿的原则,经共同协商一致,现将此本工程设计图纸中所有瓦工工作量承包给乙方,为确保工程保质保量、施工安全,甲乙双方经共同协商,特定如下协议:
一、乙方承包范围
1、工程量:工程中所有瓦(泥、砼)工的工作量,主要包括:
(1)基槽基坑和管桩内须达设计要求而需人工局部挖除清理土方、回填土的夯实整平,砖模砌筑。
(2)所有砼的浇筑(含塔吊基础、场地砼硬化与保养、砼泵机进场就位时的各种配合工作、砼施工缝的处理、楼面砼浇筑前的模板表面清理、框架柱、剪力墙侧立模板与楼地面接触处做水泥砂浆三角缝、砼振捣后地面流浆的及时清理和回收、楼面砼因乙方浇筑标高超高后的处理、预制砼构件的预制和安装、厨房排气烟道的安装(含烟道根部的吊模和细石砼浇筑)。砼结构胀模凿除砼后的及时修补、其修补的价格由瓦工和木工双方协商确定。
(3)所有砖和加气砼墙体的砌筑与保养、砌体拉结筋砌筑时的安装、各种预留孔洞的预留、墙体与构造柱接触处马牙槎头砂浆和构造柱底面落地砂浆的清理、框架梁底墙顶的塞缝。室内墙面和框架梁柱面的抹灰及室外墙面、砼构件的抹灰、室内外墙面铺钢丝网或纤维网、外墙刮糙、室外梁柱架空板粉刷等。外墙保温粉刷不在承包内、外墙淋水试验的淋水和修补、墙面线槽和预留洞口的修补,砂浆的及时回收与利用。
(4)楼地面的基层清理、地面各种垫层和面层、楼面和楼梯砂浆细石砼面层的施工、厨卫间的地面淋水试验和渗水部位的处理、楼梯地砖及其踢脚线地砖、门厅花岗岩楼地面、室外散水踏步坡道的施工;屋面工程中的找坡层、保温层、找平层、刚性防水层施工、所有分格缝的油膏嵌缝、结构渗水裂缝、地面的空鼓和室内分户
验收的净宽净高的处理。人货电梯脚手架铺设由瓦工班组完成,包括水电线槽找补由瓦工班组完成。
(5)文明施工的工作和平时及交工前的清洁打扫、道路和场地硬化、脚手架四周的排水沟、脚手架连墙件拆除后的墙面修补等工作。
2、施工机具:
甲方提供搅拌机、振动器、振动棒、其余机械和小型用具均由乙方自备且负责承担,主要包含:磨光机、小车、铁锹、灰筒、水筒、水管、粉刷条、安全帽等器具。除甲方的机械外乙方所使用的机具由乙方负责维修和保养并承担相应的维修费用,甲方的搅拌机由乙方每天例行清理、润滑油的保养,包括内墙粉刷所需要的照明设施均由承包人自备。
3、施工用脚手架
外墙脚手架由甲方负责搭设,并供乙方使用;室内砌墙或粉刷所用的脚手架由甲方负责提供材料,乙方负责搭设和使用。
4、施工配合
乙方必须积极配合木工凿除砼后的表面修补;砼浇筑前的楼梯施工缝的清理;门窗安装的配合,包括窗侧小面砂浆抹灰而必须进行的上下楼层垂直度的控制、窗底砼的及时找平等;脚手架上自用材料、垃圾的清理;脚手架下在地面处的垃圾及时清理。
二、工程质量要求
1、乙方必须确保自己所承包的各分部分项工程达合格标准要求。乙方施工时必须按图纸、规范及有关标准施工。返工、重复用工时,用工自负。如影响工期时,由此产生的工期拖延和损失均由乙方负责赔偿。
2、各种砂浆按设计要求进行分类搅拌和使用,不得混用。
3、每次浇筑砼时均按甲方的施工方案进行浇筑,若现浇板浇筑的砼厚度达不到设计要求或超过规范要求的,造成板厚不合格且室内净高不符合设计要求的,每点扣500元。砼浇筑有空洞现象的,一次处罚1000元且一切损失由乙方承担。屋面砼梁板不得有渗漏,发现一处罚款300元。
4、乙方砌筑墙体时,吊运至楼面和脚手架上的砖应均匀分布,不得集中堆放,且应随吊随用,因砖荷载过分集中,造成现浇板裂缝的,由乙方承担相应的责任。
墙体砌筑时,应满足规范要求的垂直度和平整度,现场检查砌筑墙面垂直度超过1cm 时,每点罚款100元;粉刷的内墙面,阴阳角垂直度、方正度不符合要求,每点处罚50元;分户验收的净宽不符合要求时,每点处罚300元。所有不符合要求项目必须在甲方规定的时间内自行整改到位。
5、楼地面的砂浆装饰面层不得有起砂、如不符合要求时,返工由乙方负责。外墙严禁有渗漏情况,如发生此类情况时,相关处理费用均由乙方承担。
6、乙方在各分项施工过程中,必须按相关规定的程序进行施工,偷工减料造成的后果均由乙方承担。
三、工程工期要求
1、为确保本工程有计划、有步骤、有序地进行施工,乙方必须按照甲方排出的总进度计划表、月进度计划表和周进度进化及时组织人力,并能按计划实施。
2、乙方负责人每天下午5点(具体时间根据实际需要再确定)必须与甲方现场负责人进行工作沟通,对当天完成的工程量进行汇报和分析,并确定第2天需完成的任务,乙方如不能当面对接,应提前请假,否则每次缺席将处罚100元。
3、如因乙方原因,乙方所承包项目的实体进度不能与计划进度同步进行,造成工期拖延,推迟一天罚款20__元。在规定的时间内不能按进度完成而影响下道工序施工,每次罚款1000元。拖延总工期所需罚款的价格与甲方同工程建设单位签定的合同相同。
4、如因农忙延误工期,乙方承担甲方与建设单位合同所要求的延误责任。
四、安全生产要求
1、乙方所有进入施工现场的施工人员必须在进场时,向甲方提供有效的身份证复印件,并在甲方登记备案。
2、乙方进场施工人员必须接受由甲方组织的三级安全教育,服从甲方的各项管理,遵守甲方的各项安全管理制度。乙方对自己的施工人员每天班前必须进行安全教育,做到人人懂安全,人人遵守操作规程。
3、乙方应对甲方的各项安全设施有爱护的责任,不得损坏各种安全设施,因乙方人员造成损坏的费用和安全责任均乙方承担。
4、乙方所有进入施工现场的人员必须身体健康,因自身健康问题而产生的安全责任,与甲方无关。乙方的施工人员如违反安全操作规程的而发生安全事故,安全
责任及处理费用均由乙方自行承担,甲方不承担与之相关的任何责任和费用。一般施工情况下发生的安全事故,误工费、医药费均由乙方承担,若发生安全重大事故,甲、乙双方按6:4分别承担,另外分清责任大小。
5、对在现场不戴安全帽的施工人员,甲方发现坚决处罚,工人每人每次罚款30元。乙方承包人或现场负责人未戴安全帽的,每次处罚100元。甲方将以处罚通知单的形式发至乙方负责人,罚款费用在发放工程款时扣除。处罚单双方各执一份,在承包总价结算时作为结算凭证。
6、严禁乙方施工人员从楼上向外乱抛杂物的,发现一次罚款100元,造成的安全责任由乙方负全责。
7、外脚手架张设的安全网,严禁乙方随意解除,脚手架与墙体的连墙件严禁乙方私自拆除,发现一次处罚300元,且相应的安全责任均由乙方承担。乙方如因外墙脚手架局部妨碍施工时,应通知甲方,由甲方安排专业人员进行搭拆,乙方无权进行处理。乙方在脚手架上需堆积施工材料时,应按甲方规定的要求进行堆放,严禁超过脚手架规定的施荷载。
8、乙方必须安排专人每天进行脚手架的自用材料垃圾的清理,因乙方所使用材料垃圾坠落而至安全事故的,一切责任由乙方承担。
9、乙方使用垂直运输机械时,必须遵守规定的安全要求,严禁超负荷运输。乙方在吊运施工材料时,堆积的材料高度严禁超过吊蓝栏杆的上表面高度,因材料坠落造成安全问题时,乙方负全责。乙方在吊运脚手板等较长材料时,应采用二点捆在吊运材料时,必须使用合格安全的钢丝吊绳和限扣,如发现有安全隐患时,应及时通知甲方进行更换,否则一切后果由乙方承担。
10、使用人货电梯时,必须由甲方安排的专业人员进行操作,并听指挥。当人货电梯内无甲方安排的专业人员时,严禁乙方人员私自进入电梯内并操作,发现一次处罚1000元,相应的安全责任由乙方承担。进出电梯的安全门,乙方施工人员应在电梯操作人员同意后方可开启,并在使用后及时关闭。
11、乙方施工人员对现场用电和宿舍用电不得私拉乱接,需接线时应请示工地电工,凡私拉乱接者,所产生的安全责任均由乙方承担。
12、宿舍内不得使用电饭锅等电器设备,发现一次罚款100元。
13、乙方应与其它工程配合施工,乙方施工人员与其它工种施工人员发生打架斗殴,所产生的各项费用均由乙方自行承担,并由甲方对当事人处以300-1000元罚款,打伤的医药费及其它处理费用均由乙方自行承担。
14、乙方施工人员私自外出工地,至公路、河流等相关危险地的,一切责任均由乙方承担。
15、乙方人员不得酗酒,更不得酒后上班,发现一次每人处罚200元,并将责任人开除工地。
五、文明施工要求
乙方在平时正常施工时,应做到自己的施工场地整洁,施工完毕后的楼地面、脚手架上的施工用材料或垃圾即时清理干净,保证脚手架下和整个施工场地的整洁。未按甲方要求及时清理的,甲方有权另行安排,费用在合同价款中扣除。对上级进行的突击安全文明检查,乙方应进行全面配合,确保检查验收合格。
六、材料管理、成品保护
乙方在工程施工中,无论砌筑墙体、浇筑砼、抹灰等均应按甲方提供的砂浆品种施工,不得随意浪费,发现一次罚款500元,并承担相应的责任。施工当日,要做到砂浆、砼及时回收利用,不得随意乱抛乱放,若有上述情况发生,甲方根据实际情况扣除乙方相应的材料价格。楼面墙体砌筑后,现浇板面应及时清扫干净,烧筑砼时的落地砼均应及时回收,未达到时清扫回收要求的,甲方均根据实际情况给予处罚。乙方需要重要材料时,应先打领料单方可使用。乙方应对施工中的成品和半成品进行保护,发现人为的损坏按价赔偿损失,发现恶意损坏者,甲方按损失的双倍价格进行保护,发现乙方施工人员偷窃、出卖甲方材料的,视情节轻重罚款200元以上,对偷窃者开除出工地。现场使用的材料有防水要求的做好防雨水措施。
七、施工组织管理
1、甲方委派出曹爱民负责工程全部工作,乙方张春桃为工程承包负责人,双方共同负责履行合同的各项条款。
2、甲方负责对工程质量、工期、安全、文明施工的控制和管理,对各分项工程的技术交底、检查、验收。
3、乙方负责人必须在每天下午规定的时间和甲方工地负责人进行工作交流,适时调整和安排施工计划、人员计划、材料计划,确保工程施工有计划地进行。
工程合同模板篇3
建设单位(以下简称甲方):
施工单位(以下简称乙方):
经甲、乙双方协商一致,就甲方委托乙方建造______绿化工程,签订以下协议:
一、工程概况
1、工程名称:____绿化工程。
2、工程地点:____x。
3、施工范围:绿地面积__x平方米(具体见__x绿化设计图)。以上项目均按双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
二、工期
1、开工日期:本项目工程工期从年月日起至年月日止,共天。
2、施工期内,若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3、因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
三、工程合同价款
经协商本合同总承包价款为人民币:____元整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程,则按实结算。
四、承建方式
1、乙方对绿化工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
2、施工期间甲方负责乙方施工所用的水电。
五、工程付款办法
1、本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%,即人民币:__x万元整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2、待工程竣工后,甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的60%,即人民币:__x万元整。
3、竣工验收合格后一个月内,向乙方支付工程合同价款的10%,即人民币:__x万元整。
4、工程所需交纳的税款已含在工程造价内,由乙方交纳。
六、工程质量要求
1、乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工。
2、在施工过程中,乙方必须服从甲方监督管理,若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项,甲方有权提出并要求返工、修改,其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
七、工程竣工验收结算
乙方于竣工后三天内通知甲方,甲方在接到通知后五天内组织进行验收,并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同给予合格批准或提出整改意见。甲方在验收合格后依据合同、及增加工程的签证清单进行结算,并于三十个工作日内结算完毕。
八、延期违约责任
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误,则每延误一天计罚人民币200元;因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误,乙方提出书面要求,甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款,逾期三天,乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理,因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
九、质保期限
1、乙方按照施工图保质、保量、保工期、保安全完成施工任务。竣工验收后三个月为绿化种植保养期,在保养期内出现质量问题,由乙方负责。
2、施工期间,乙方必须做好安全生产防范工作,落实各项安全措施,确保施工安全,承担安全施工责任,教育施工人员遵纪守法。
3、开工前三天甲方负责向乙方提供施工场地(应符合三通一平要求),施工范围内用水、电位置、测量的基线和水准点的位置,提供施工现场范围内地下管网图。若甲方未能及时提供施工场地,乙方有权顺延施工工期。
4、甲方负责现场工地的关系协调,以确保乙方施工进度。
5、工程竣工后,乙方负责施工范围内垃圾的`清理,做到工完场清。
十、合同生效与终止
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满,甲方将款项结清后合同即告终止。
十一、本合同壹式贰份,甲、乙方各执壹份,具同等法律效力。
合同履行中未尽事宜,应尽可能协商解决。可补签有关协议,补签有关协议与本合同具有同等法律效力。
甲方代表:_______
签订日期:_______
乙方代表:_______
签订日期:_______
工程合同模板篇4
甲方:
乙方:
根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》等有关规定,为明确甲、乙双方在施工过程中的权利和义务,针对小湾电站场内捌柒联营体10kv施工电源架设工程具体情况,双方协商达成如下协议。
第1条 工程概况:
1.1工程名称:小湾电站场内八七联营体10kv施工电源架设工程,具体工程项目如下:
①gj-35mm2线路架设;
②yjv22-3*35电缆的敷设,电缆头的制作、安装;
③水泥电线杆的架设;
④跌落保险开关购置、调试、安装;
⑤避雷器购置、调试、安装;
⑥隔离刀闸的购置、安装、调试;
1.2工程建设地点:小湾电站现场。
1.3工程承包方式及承包范围:
1.3.1工程承包方式为:10kv线路架设为单价承包合同,其它设备的安装为总价包干。
1.3.2工程承包范围为线路的勘测、设计、施工及计量箱等的安装、调试,以及变压器除外的所有设备材料购置。
第2条 甲方责任:
2.1负责由甲方提供的变压器的运输、装卸、验收、保管。
2.2负责对乙方的施工质量进行监督。
2.3负责按合同的有关规定按时支付合同款。
第3条 乙方责任:
3.1负责线路的勘测、设计、施工及变压器等设备的安装调试。
3.2负责线路架设所需的导线、钢绞线、电杆、拉线盘、金具、绝缘子、铁附件以及高压计量箱、隔离开关、跌落保险开关、避雷器等器材的采购、运输、装卸、验收、保管。
第4条 工程开工、竣工日期:
4.1工程开工日期:20xx年12月06日
4.2工程竣工日期:20xx年12月10日
4.3总日历工期:4天
第5条 工程质量要求及验收:
5.1乙方本着质量第一的宗旨,加强工程施工过程中的质量自检、自查,确保工程质量。
5.2工程施工和验收执行的技术规范为《35kv及以下线路工程验收规范》及《电气装置安装工程验收规范》。
第6条 施工安全:
6.1在施工过程中,乙方认真执行国家及部有关安全生产的方针、政策、法律、指令、规程、规范,贯彻安全第一,预防为主的安全生产方针。
6.2施工中人员、设备的安全及安全责任全部由乙方自行承担。
6.3线路、设备自投产运行日起运行维护工作由甲方负责。
第7条 合同价款;
7.1该工程线路及设备安装的价款总计:29987.66元(线路架设及设备见预算表)。工程完工后即可结算 。
第8条 工程验收:
8.1工程竣工验收投产后交一式二份验收报告附简图给甲方。
第9条 工程保修期限:
9.1工程保修期为一年,保修期自工程投产3日后计起。保修金为合同总价款的5%。如在保修期内无质量问题,保修期满后,甲方无息支付全额保修金给乙方。
9.2保修期间因乙方采购的设备装置性材料质量及施工质量造成的质量问题由乙方无偿保修。因不可抗力事件如飞石、山体滑坡、机械损伤、人为破坏等造成的事故由乙方负责有偿维修,须另计费用。
第10条 工程款的结算与支付:
10.1工程竣工验收投产后结算支付95%工程款给乙方,工程款的支付方式为转帐支付。
第11条 合同纠纷的解决办法:
11.1甲、乙双方在合同执行过程中发生的纠纷由双方协商解决。
第12条 其他:
12.1本合同有效期自甲、乙双方签定日起生效,至工程竣工验收质保期满工程款付清后,本合同自行失效。
12.2本合同正本2份,甲方1份,乙方1份;副本2 份,甲方1份,乙方1份。
甲方(盖章)负责人(签章)代表人(签章)单位地址: 单位地址:大湾子营地开户银行:帐号:电话:
乙方(盖章) 负责人(签章) 代表人(签章) 开户银行: 帐号: 电话:
工程合同模板篇5
甲方(发包方):
乙方(承包方):
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律规定,为明确双方权利义务关系,经友好协商甲乙双方就乙方承包甲方集中供热换热站站房土建工程等相关事宜达成如下协议,双方承诺共同遵照执行:
一、工程概况:
1、工程名称:***集中供热改扩建工程
2、工程地点:***
3、工程承包范围:换热站设计图纸范围内的土建施工
二、工期(日历日)要求:
1、开工日期:***年**月*日
2、竣工日期:****年**月**日
3、总工期:**天。
三、质量标准:合格
四、工程承包方式及工程内容:
a、工程承包方式:包工包料单价*****元/m?(建筑面积、含税价)
b、换热站土建工作内容:放线、土方开挖及外运、混凝土浇筑、基础防腐回填、换热站房砌筑、内外墙抹灰及装饰装修、设施恢复、工程资料整理、施工现场的安全等。施工中所造成的非正常损失均由乙方承担。
五、合同价款及付款方式:
(1)合同价款:工程总价=图纸设计建筑面积×****元/m?
(2)付款方式:基础施工及回填完毕三日内付工程总造价的**%;房屋主体完工付三日内工程总造价的**%;工程竣工验收合格,乙方向甲方提供完整详细的资料及全额工程发票后三日内付工程总造价的**%。剩余**%作为质量保修金,在房屋投入使用满一年后如无质量问题付清。
六、双方驻工地代表:
1、甲方项目负责人:****联系方式:*******
2、乙方项目负责人:联系方式:
3、上述人员如有变动,双方均应以书面形式通知对方。
七、甲方工作:
1、甲方负责在开工前办理好现场开挖、安全交底等相关手续。
2、合同签订后2日内向乙方提供完整的施工图纸1份,施工技术资料3份,组织设计部门及乙方对施工图纸进行施工前会审,设计交底。
3、施工过程中如出现设计变更,甲方应及时通知乙方,乙方按变更后的内容进行施工。
4、工程施工过程中,甲方代表有权随时对工程施工进度及质量进行监督,甲方对乙方提供的材料有权进行检验,不符合要求的,有权要求乙方在指定期限内调换或补齐。如发现乙方未按规范施工或施工质量达不到要求的,甲方代表有权制止,责令乙方停工、返工,乙方必须无条件按照规范要求在甲方规定的期限内整改完毕。
5、负责组织对工程进行竣工验收,对质量不合格工程,有权责令乙方返工,直至合格为止。
6、甲方应按本合同约定按时向乙方支付工程款。
八、乙方工作:
1、按照国家有关安装工程施工规范完成合同约定工程施工任务,施工过程中接受甲方代表对施工工程的质量检查监督。
2、本合同乙方提供的工程材料价款包含在工程款中,乙方提供材料由其自行负责运送到施工现场,工程施工所需机械设备由乙方自行准备,相关费用由其自行承担。
3、乙方提供材料运送到施工现场后,应及时通知甲方对材料进行验收,如果材料与合同规定要求不符,甲方有权拒绝乙方用于工程项目,乙方应无条件负责更换被拒绝的材料,以满足工程需要。
4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的保护工作。
5、保证施工现场清洁符合有关规定,交工前清理现场符合要求,承担违反有关规定造成的损失和罚款。
6、遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定。
7、工程施工过程中对甲方检查中发现的不合格工程,乙方必须无条件返工,确保工程质量达到合同约定的验收标准。
8、工程竣工后,向甲方提出竣工验收申请,配合甲方做好工程竣工验收工作。因乙方自身原因导致工程质量不合格,乙方应负责返工、修改,处理合格后重新申请组织验收,直至符合质量要求。返工、修改等相关费用由乙方自行承担,且工期不予顺延。
9、已经竣工的工程未交付甲方之前,由乙方负责已完工程的成品保护工作,保护期间发生损失的,乙方应自费修复。
10、安全施工:工程施工中,乙方确保工程施工科学、安全,若系乙方冒险违章作业等原因造成的工程质量、财产损失和人身伤害,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。
11、施工当中乙方必须做好安全用电及安全防护工作,并标有醒目的标识牌,夜间有路灯加维护网,若行人在过路当中出现的意外伤害,由乙方承担全部责任,甲方概不负责。
九、工程验收
1.工程完工后,由乙方提出书面验收申请,甲方组织相关部门及乙方对施工项目进行验收,验收合格乙方将工程交付甲方,甲方向乙方办理验收签证手续。
2.乙方提出书面验收申请后15日内,甲方不组织验收或不予回复的视为验收合格。
十、工程质保
1、保修范围:乙方施工的项目及乙方提供的相关材料的质量。
2、保修期限:1年,自工程验收合格并交付使用之日起计算。
3、在保修期内,乙方应在接到修理通知之内起24小时内派人修理,乙方因履行保修义务而产生的交通费差旅费、食宿费、维修费、材料更换费用及其他相关费用均由其自行承担。
4、如果乙方在上述指定期限未能安排保修,甲方可委托他人修理,因乙方原因造成返修的费用,甲方在保修金内扣除,不足部分由乙方支付。
十一、违约责任
1.因甲方原因造成的工期延误,工期顺延。
2.甲方未按本合同约定按时向乙方支付工程款,每延误一天应向乙方支付违约金1000元。
3.乙方必须按合同约定的时间保质保量按时交工,因乙方原因
造成的工期延误每延误一天应向甲方支付违约金1000元。
十二、其他事项
1、合同条款中未尽事宜,双方协商后可订立补充协议,与本合同具有同等法律效力。
2、甲、乙双方在执行本合同中发生争议,应协商解决,协商不成,诉讼至甲方所在地人民法院
3、本合同自双方签字盖章之日起生效,本合同一式四份,具有同等法律效力,甲乙双方各执两份。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
联系方式:联系方式:
地址:地址:
签订日期:年月日
工程合同模板篇6
甲方(委托人):________________
法定代表人:_____________________
地址:____________________________
乙方(居间人):________________
身份证号码:_____________________
地址:____________________________
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定,经双方充分协商,依平等自愿、等价有偿的原则,达成如下合同:
一、委托事项
1、乙方接受甲方委托,负责就_____________________工程项目(以下简称本工程项目),引荐甲方和该项目的建设单位进行接洽,向甲方提供关于该工程项目的重要信息,并最终促成甲方与建设单位签订承包施工合同(最终合同名称以甲方届时所签署合同为准)。
2、本工程项目主要情况
(1)工程名称:________________。
(2)工程地址:________________。
(3)工程主要施工内容:________________。
(4)其他情况:_________________________________________。
二、甲乙双方权利义务
(一)甲方权利义务
1、甲方负责提供真实的资质证书、营业执照等相关资料;
2、甲方负责根据乙方提供的信息或约定的时间和建设单位进行合同谈判;
3、甲方有权随时向乙方了解居间服务进度;
4、如果居间成功,则由甲方全面履行和建设单位所签订的承包施工合同,甲方因履行承包施工合同而产生的权利和义务,与乙方无关;
5、如果居间成功,则甲方应按本合同约定,向乙方支付居间报酬;
6、甲方对乙方提供的项目资料及其他相关信息负有保密义务;
7、甲方有对乙方公开本工程项目谈判进度的义务。
(二)乙方权利义务
1、乙方应向甲方提供有关本工程项目的信息,协助甲方对本工程项目进行实地考察;
2、乙方承诺向甲方提供的关于本工程项目的基本信息真实可靠;
3、乙方有权知情整个项目谈判全过程;
4、在甲方与建设单位进行合同谈判期间,乙方应尽到居间人的谨慎和诚实义务。
三、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式
1、本工程项目居间报酬为工程承包施工合同金额的____%;
2、甲方应在居间成功之日起_____日内向乙方全额支付全部居间报酬;
3、“居间成功”是指甲方与建设单位就本工程项目签订书面的工程承包施工合同;
4、乙方账户信息如下:
户名:________________。
卡号:________________。
开户行:________________。
5、甲方可以转账或现金的方式支付。
四、居间活动费用的承担
居间活动费用是指乙方完成委托事项实际支出的必要费用。甲方于本合同签订之日起____日向乙方支付人民币______________,作为乙方居间活动费用。居间活动费用不包含在居间报酬中,居间人未促成合同成立的,有权不予返还。
五、保密事项
1、甲乙双方应充分保守本合同所涉及的商业秘密。
2、双方不得以其在居间过程中获取的商业秘密做出不利对方的任何行为。
六、违约责任
1、甲乙双方应完全履行本协议约定,任一方违约的,均应承担违约责任。
2、乙方迟延支付居间活动费用的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金,迟延超过________日未支付的,乙方有权解除本合同。
3、乙方迟延支付居间报酬的,每迟延一日,应向甲方支付逾期未付费用千分之________的违约金。
七、通知
1、通知联系人
为方便协议双方情况的沟通,甲方指定___________为己方联系人,乙方指定___________为己方联系人,具体负责通知和传达本合同相关事宜。
2、任何一方依据本合同约定需要发出的通知或其他告知事宜,如告知本条第1项约定的对方指定的联系人,即视为该方已履行告知义务。任何一方在本合同中确定的通讯地址发生变化时,应书面通知另一方。
3、通知地址及方式
甲乙双方约定选择电子邮件、邮件、传真、电话作为通知方式。
(1)电子邮件地??
甲方:________________乙方:________________
(2)邮寄地??
甲方地址:________乙方地址:________________
邮政编码:________邮政编码:________________
(3)传真号码
甲方:________________乙方:________________
(4)电话号码
甲方:________________乙方:________________
4、通知视为实际送达的日期确定如下:
(1)电子邮件方式的通知,该等通知以已读回执标注日期为送达日。
(2)邮寄方式的通知,该等通知于发件之日起7日视为送达。
(3)用传真方式发送的通知,在有关该传真的传送报告标明的传送日视为已实际送达。
(4)用电话方式发送的通知,在双方接通电话的当日视为已实际送达。
八、合同解除及终止
1、本合同自甲乙双方签字或盖章之日起生效,至居间成功及甲方全额支付居间报酬之日止。
2、甲乙双方协议解除本合同或依据本合同约定内容解除本合同的,本合同终止。
九、争议解决
甲乙双方约定,如就本合同的解释、履行等发生的一切争议,应友好协商解决,协商不成,任一方均有权向本合同签订地(________市___区)人民法院提起诉讼解决。
十、其他事项
1、甲乙双方均已经认真阅读和充分讨论本合同,共同起草制作并完全理解和接受其含义的前提下签订本合同。
2、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
3、其他:___________________________
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
工程合同模板篇7
出租方(甲方):
承租方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》的规定,经双方协商一致,就乙方向甲方承租以下设备达成协议:
一、设备的使用地点及工程情况:
二、租赁设备概况:
三、设备的所有权:
本合同所列的所有租赁设备的所有权属于出租方,承租方对租赁设备机械只享受租赁期间的使用权,没有对设备的转租权。承租方不得以任何理由对设备进行抵押,否则造成的全部后果由承租方承担。
四、甲方的基本责任:机械设备租赁合同1、提供技术型良好的设备;
2、设备进入乙方施工现场后,甲方操作手服从乙方施工管理人员的调度与指挥,并遵守乙方施工现场的规章制度;
3、甲方操作手应该按设备操作规程施工。
五、乙方的基本职责:
1、为甲方操作手提供食宿;
2、乙方负责设备在施工现场的看护并保证设备、人员的安全。由乙方原因造成的设备损坏或丢失,由乙方负责赔偿;
3、乙方不得强迫甲方操作手违章作业或超负荷工作;
4、乙方应在交货地点检查验收租赁机械设备,同时将签收盖章后的机械租赁收据交给甲方;
5、乙方对甲方进入施工现场的操作手要进行安全培训。
六、结算方式及相关事宜:
1、租赁期间:自 年 月 日至 年 月 日,开始计算租金。如乙方提前使用,则从使用日期开始计算租金。租赁期满,乙方将设备完好交给甲方后,办理退场手续。如乙方继续租用需签订续租合同,续租不足一年时,租赁费按实际天数计算。
2、结算方式:设备租赁费按年计算,每半年支付50%,合计 元,满一年后支付余款50%,合计 元。乙方在甲方确认设备后向甲方支付50%租金,合计 元,并且反程运
费押金 元后办理提货手续。反程运费押金在租赁期满后办理租退手续时返还乙方。如到期未付租金余款,甲方有权停机或将设备撤场,所造成的损失由乙方承担。本设备按年结算。如使用不足一个年或超过一个年以上,按整折合为天结算 元/天。
3、运费的承担:设备的进出场及设备安装费用由乙方承担,租赁期满,乙方需把设备运回租赁前交付场地,运费由乙方承担。
4、工作时间:每月工作时间不得超过300小时,超出部分按10小时折合一天计算机械租金和操作手加班费。
5、油料提供:乙方负责提供在租赁期间内设备运行所需的符合运行标准的油料,否则造成的停机损失由乙方承担。
6、设备维修:在租赁期间使用过程中,机械所用的燃油、机油、防冻液、日常保养及维修等费用均由乙方承担。
7、设备租赁期间,乙方如需转移工地施工,必须征得甲方得书面同意,并保证甲方设备在该协议结束后返回。
八、争议的解决:
有关本合同的一切争议,甲、乙双方应根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律的有关条款友好协商解决。如协商不成,提交甲方所在地的仲裁委员会,根据仲裁的有关程序进行仲裁裁决。仲裁费和胜诉方的律师费由败诉方承
担。
九、附则
1、本合同壹式贰份,由甲、乙双方各执一份。甲乙双方签字盖章(合同章)之日起生效。
2、本合同未尽事宜,均按照《民法通则》、《合同法》等相关法律处理。
3、如本合同未加盖甲方合同章,则视为无效合同。
会计实习心得体会最新模板相关文章: