在合同中，保密条款可以保护商业机密，防止信息泄露，合同的签订应确保所有相关方都有充分的时间审阅条款，避免匆忙决策，58汇报网小编今天就为您带来了供销商合同模板5篇，相信一定会对你有所帮助。
供销商合同篇1
购货单位：(以下简称甲方) 签订日期：
供货单位：(以下简称乙方)签约地点：
第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等。
第二条货款及费用等付款及结算办法
甲方前期支付20%订金，甲方收到货物并验收无误后30日内，凭乙方开具给甲方的增值税发票原件付清剩余80%的货款。
第三条交货规定
1.交货地点：___甲方仓库___
2.交货日期：_____
第四条违约责任
1、乙方应负的违约责任
(一)乙方延期交货责任
由以下原因导致交货延期,逾期五日内,每逾期一日,甲方可延期五日付款.逾期超过五日,乙方应偿付甲方货款总值千分之_2_的违约金。
(1)由于乙方生产力不足、工作人员操作不当、机器故障、原材料储备不足等原因导致无法按期交货。
(2)产品颜色、造型、质量等不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责维修或重做。由此导致无法按期交货，责任由乙方自行承担。
(3)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。甲方如果需要，应照数补交。由此导致无法按期交货，责任由乙方自行承担。
(4)产品包装不符合甲方要求时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。否则甲方有权利拒绝收货，若导致延期，责任由乙方自行承担。
(5)乙方应及时向甲方提供产品的技术性能资料以及相应的证书报告。若乙方未提供相关资料使得甲方未能及时完成设计导致产品无法按期完成，逾期产生的费用由乙方承担
(二)乙方延期免责
(1)自然灾害、流行病、工人罢工等不可抗力因素导致延期的，免责。
(2)合同期间遇到法定节假日的，交货期按照节假日天数顺延，周末除外。
(3)甲方应在订单后15日内明确包装设计、产品印刷详情等，未及时提供该信息导致乙方无法按期交货,责任由甲方承担。
(三)客诉追责
(1)因质量问题导致的货物退回，乙方应退回全额货款，并偿付甲方货款总值百分之_30_的违约金。
(2)因质量问题导致部分产品无法使用，每款次品数量超过1%比例乙方应无条件补齐数量，并承担运输等所有费用。
(3)客诉次品率超过百分之_5_，甲方有权利要求乙方重做所有货物，产生的费用由乙方承担，并且甲方有权要求乙方赔偿因此而造成的一切损失。
(四)乙方客诉免责
以下原因导致产品质量产生问题，责任由甲方承担。
(2)超过产品有效期。
2、甲方应负的违约责任
(一)甲方在明确产品颜色、型号、规格、质量或包装的规格后，中途如需更改，应事先与乙方协商。由此造成的损失由甲方承担
(二)甲方如中途单方面无原因退货，应事先征得乙方同意，乙方不同意退货的，由甲乙双方协商解决。 (三)甲方如无法按规定日期向乙方付款，应与乙方协商，如乙方不同意延期，每逾期一日，甲方应按延期付款总额万分之_2_计算付给乙方，作为延期违约金。
(四)乙方送货或代运的产品，如甲方无原因拒绝接货，甲方应承担因而造成的'损失和运输费用
第五条合同失效条款
以下原因一方可单方面解除此合同：
1、若因乙方延期原因导致甲方失去客户订单或遭受损失，甲方有权利单方面解除此合同并要求乙方赔偿相应损失。
2、次品率超过百分之_5_，甲方有权利要求乙方重做所有产品，如乙方拒绝，甲方有权利解除本合同，并要求乙方承担因此而造成的损失。
3、甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应于不可抗力的事由发生之日起3日内向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。
第六条变更、修改
1、本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。对本合同的任何修改必须经双方授权代表以书面形式签字确认或盖章后生效，授权代表必须为在合同上签字确认的授权代表。
2、如一方单独变更、修改本合同，对方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方承担违约金()，违约金数额不足以弥补造成的一切损失的，非违约方有权要求违约方赔偿一切损失。
第十二条纠纷处理
本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。
第十三条有效期
本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后结束。
第十四条附件
本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。
第十五条通知与送达
1、任何一方就本合同发给另一方的任何通知，均应以书面形式进行，除非另行书面通知。
2、本合同下述的通讯地址、电话、传真为双方通知送达的通讯地址、电话、传真，如果任何一方变更，应在变更后3日内书面通知对方。否则任何一方将通知邮寄至前述地址，自受送达人签收或拒收即视为送达，由此引发的法律后果由被送达人承担。
第十六条其他
本合同一式两份，由甲、乙双方各执正本一份，具有同等法律效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：______
法定代表人或其法定代表人或其
授权的代理人(签字)：_____授权的代理人(签字)：_____
签约日期：______年___月___日签约日期：______年___月___日
通讯地址：通讯地址：
邮编：邮编：
电话：电话：
传真：传真：
开户行：开户行：
账号：账号：
供销商合同篇2
供方：（以下简称甲方）
需方：（以下简称乙方）
乙方因工程建设的需要，向甲方购买沙石，为明确双方的权利义务，经双方平等友好协商，订立以下条款。
1。乙方工程建设所需的沙石全部从甲方购买。未经甲方书面同意，乙方不得从其他渠道购买沙石，否则乙方应向甲方支付违约金人民币万元整，同时甲方有权单方解除合同。
2。乙方根据工程进度需要，分期分批向甲方购进所需沙石，乙方每次需货时，应提前三天通知甲方所需沙石的种类、型号、数量、经甲方确认后，甲方应在日内将该沙石送到乙方工地。如果甲方逾期货的价款的千分之三支付违约金。
3。由于沙石市场价格变动频繁，每批货物的价格以甲方供货当日市场价格为参考，由双方友好协商确定。
4。沙石接收验收方式：乙方收到货物后应先进行检测，合格后方可使用，如有质量问题应在收到货物之日起日内书面通知甲方，并提出相关的检测报告，否则该批沙石的`质量视为完全合格。经双方确认沙石质量确实不合格后，甲方应将质量不合格的沙石运回，并承担运回所发生的运费，但甲方不承担其他责任，同时甲方在日内换送合格沙石。
5。付款方式：本合同项下沙石款项按以下方式支付：甲方沙石送到乙方工地当日，乙方必须支付该批沙石总价款的_%，如果乙方没有按时如数支付任何一期的沙石款，则乙方应赔偿当期所欠款上午日计千分之三的违约金。
6。双方应严格遵守本合同，如果双方有争议应先协商解决，协商不成的，提交方所在地人民法院裁决。
7。本合同双方签字盖章后生效。
8。本合同一式二份。甲乙双方各执一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
供销商合同篇3
甲方(工程发包人)： 丹东大世界房地产开发有限公司 ___
乙方(工程承包人)：
丙方(建材供货商)：
根据《中华人民共和国合同法》有关法律规定，甲、乙、丙三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，并结合本工程的具体情况，经三方友好协商，签订本合同。
1.产品清单、价格
2.质量要求技术标准
2.1规格________，每贴块________,灰缝________正面贴纸;
2.2所送的产品必须与甲方封存样品颜色一致;
2.3所有外墙面砖外观及质量必须符合__________________________标准，
2.4如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方承担。
2.5以甲方封样样品作为验收的标准，丙方须提供产品合格证及检验报告。
2.6外墙面砖专用粘接剂质量标准和要求
2.7颜色为__________________________，所送的产品必须与甲方封存样品颜色一致;
2.8如因质量争议，现场抽样送检，费用由乙方承担。
2.9以甲方封样样品作为验收的标准，丙方须提供产品合格证及检验报告。
3.交货时间、地点、方式
3.1交货时间：合同签订后按照乙方书面要求货到现场，保证工程进度。乙方提供供货需求须经甲方签字确认。
3.2交货地点：
3.3货到现场后由乙方、丙方、 监理、甲方工程部就质量、颜色、数量共同验收，但因包装运输不当或其它丙方责任造成损坏、缺少等使用过程中才能发现的问题，丙方应及时予以调换或补齐。甲方、乙方、 监理的上述验收行为不作为丙方产品是否合格的最终依据，若丙方的产品经送检不符合本合同约定的，丙方仍应当向甲、乙方承担违约责任。
3.4产品交付时，丙方必须提供合格的产品并提供完整的产品资料，包括货物清单、产品出厂检验报告、材料质量检验报告、环保检验报告、质保书、合格证等应具备的所有资料。
3.5运输及卸货费用均由丙方承担。
3.6材料检测：按规范规定送检，费用由乙方承担。若检测质量不合格，一切后果(包括并不限于因此造成工程逾期的全部损失及其违约金与甲方聘请律师的费用)均由丙方承担。
4.履约保证金、付款及结算方式
4.1合同签订后 日内，丙方向甲方支付履约保证金 元整，供货结束后 日内无息返还。
4.2货到现场后，需经甲方和乙方验收合格并共同签收收货凭证，供货材料损耗不计。
4.3报价包含但不限于发票和卸车费用;结算价按实际供货数量×单价计算。托书，并由丙方提供该批次货物的全额合规增值税发票给乙方，乙方开具建安发票时含此部分价款给甲方;否则，甲方有权相应地推迟付款时间。
4.5上述甲方支付的货款，甲方有权从与乙方签定的《建设工程施工合同》约定的工程进度款中予以扣除，并在竣工决算时按照甲方的《招标文件》和甲、乙双方签订的《建设工程施工合同》、《补充协议》的约定计入工程造价和决算。材料消耗量按定额规定进行计算。
5.违约责任
5.1丙方逾期供货的，丙方每日应当按总货款0.5%的标准支付给甲方违约金;若此违约金不足以弥补甲方损失的，丙方应当按甲方损失的30%向甲方支付违约金。
5.2如丙方所供货物的质量、型号、品牌等任何一项不符合本合同约定的，甲方有权依本合同的约定拒收或退货，丙方承担因此造成的逾期交货的违约责任;同时，履约保证金不予退还。
6.合同纠纷的解决方式
凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，三方应当协商解决。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成时，三方均应当向甲方项目所在地有管辖权的人民法院起诉解决。
7.其它约定的事项
7.1合同签订后，乙方书面提出供货需求(数量、时间)后，丙方在 日内货到现场。丙方联系人： 联系电话： 传真： 。书面供货需求传真到以上号码并经丙方确认收到后即视为送达，如因丙方传真号码变更或丙方联系人及联系号码变更而导致传真无法送达的'责任由丙方承担。
7.2甲方招标文件及其附件、招标答疑、丙方投标文件、招标议标期间的往来函件和由丙方提供、经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书(包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式)、图纸等资料均为本合同的附件，各文件不一致之处，以形成时间在后的为准。
7.3本合同一式三份，甲、乙、丙三方各一份，具同等法律效力。未尽事宜，协商解决。
7.4本合同由三方代表签字并加盖双方公章后生效，合同签订日期： 年 月 日。
甲方(章)：法定代表人： 委托代理人：地址： 传真：开户银行： 帐号：纳税人识别号：日期： 日期：
供销商合同篇4
供方：(甲)：
需方：(乙)：
一.质量要求：
1.供方所提供的产品必须符合国家质量标准，包装标签说明书和进口药品符合国家有关规定，为需方提供符合规定的证照和文件。
2.需方应向供方提供有效经营资质，验收时如对产品质量有异议，应在收货之日起10个工作日向供方质量管理部门书面反映，供方在收到反映后5个工作日内答复。
二.交货方式：
1.供方送货：空运.铁路.公路.其他------------------
2.需方自提。
三.结算期限：------------，如逾期付款，则从到期日次日起以每日万分之五计算滞纳金。
四.结算方式：支票托收汇兑现金
五.违约责任：供方不能交货货需方中途退货的，应向对方偿付不能交货或退货部分货款总值--%的违约金。
六.解决合同纠纷的'方式：双方协商或调解不成时，任何一方可向--------所在地人民法院起诉。
七.其他事项：
八.本合同一式二联，均具同等法律效力，未尽事宜按《中华人民共和国合同法》.《药品管理法》及国际其他规定执行。
九.本合同经双方单位盖章或合同专用章及受法人代表委托的业务代表签字后生效。
十.有限期限： 年 月 日 至 年 月 日
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________
法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
供销商合同篇5
甲方
乙方
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，自愿达成如下协议、
一、采购和供货
1、合作经营品类及品牌:______________________ _.
2、在依据本合同进行交易之前，乙方应在甲方登记其将提供的商品信息清单。由此产生的录入成本由供货商予以支付。
3、乙方须保证其代理商品的各种证件及生产厂家的各种证件齐全，并将复印件交至采购部备案。
4、甲方有权根据每一具体交易内容对订单随时进行必要的改动或补充，从而形成实际供货的订单。乙方应依据甲方发出的每一具体采购订单进行供货。如乙方交货过量或交货不足，或延期交货，甲方均有权拒收并保留向乙方索赔的权利。
4 、除非双方另有约定，乙方应自付费用运送货物。
5 、乙方应在订单中列明的日期交货。如乙方无法按期供货，应于收到订单后一个工作日内向甲方发出通知，该通知方式包括电话、信函、传真、电子邮件或双方确认的其他方式。
6、乙方如对其经营的商品持续间断三个月未供货者，甲方有权删除该商品所有信息。
二、验收
1、甲方对货物进行验收以确定其是否与供货条件中规定的标准相符，如果发现不相符货物，则甲方有权拒收全部货物。
2、除上述规定外，如甲方发现在已交付货物中有任何隐蔽性缺陷则应及时将该缺陷通知乙方。乙方应及时纠正该缺陷或替换有此缺陷的货物，否则甲方仍有权要求乙方按照杂货部采购商品以订单总额10%承担违约金;百货和生鲜部采购商品以订单总额 %承担违约金;
三、价格
1、乙方所供商品价格表必须由生产厂家盖章方可有效。
2、乙方若提高供货价格必须至少提前一周并以厂方正式调价单(加盖红章，复印无效)的形式向甲方提出，并经甲方同意后方可提价。同时在提价前乙方必须保证满足甲方的要货需求，不得擅自减少。
3 、乙方不得以任何形式影响甲方的销售价格。
4 、乙方必须承诺其向甲方提供的供货价格为甲方行政区域内市场最低供货价或零售渠道统一供货价格。如发现乙方给予的商品价格高于他人，则甲方有权要求对于即将或正在采购的货物乙方按照他方价格调价，且乙方必须无条件执行。对于甲方已经采购的货物，包括已销售商品乙方必须退补差价。并有权对乙方处以1000元以上的.罚款。
四、标价、展示及陈列
1 、乙方应对其所供商品条形码标注之正确性负完全责任。如果出现不正确的条形码标注，乙方除应负责自行纠正并承担费用外，还应承担甲方由此受到的所有损失，并且所发生的销售价差损失，乙方亦应无条件予以补足。
2、 甲方有义务将乙方提供并经过自己选择的商品进行必要的陈列展示以达到销售的目的。
3 、乙方应在收到甲方发出要求其清场或撤样通知后7个工作日内按照甲方的要求清场及撤样完毕，否则甲方代为清场及撤样，由此造成的损失和费用均应由乙方承担。
4、乙方及其代表(即业务员、促销员等)不应以任何理由干预甲方的陈列制度，更不得擅自调整甲方的陈列方式。如有违反，甲方有权对相关人员进行处罚，并应立即由乙方恢复原状。
五、退、换货
乙方所供商品如出现滞销、残次、顾客要求退货、被政府部门认为不合格产品等情况，甲方应将上述情况立即通知乙方，并有权退货、换货。乙方应在接到甲方通知后三日内予以处理。否则甲方有权自行处理。
六、 结算与支付
1.送货
甲、乙双方同意乙方按甲方的订货单通知，将货物送至甲方之指定地点，交甲方签收，并经甲方检验合格且乙方将货物的发票交甲方后视为送货完成，送货日以甲方检验合格并收到乙方发票日期为准;
2、货款结算
甲方对日结供应商的固定付款日为每月xx日、xx日。20xx年xx月xx日起至 20xx年xx月xx日止。甲、乙双方同意，本合同期满后在甲、乙双方签订新的《商品购销合同》前，甲、乙双方仍依照本合同的约定行使权利承担义务。
4、本合同履行过程中如甲、乙双方发生争议，应通过友好协商的方式解决，如无法以协商的方式解决，甲、乙双方同意向被告所在地的法院提起诉讼。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
20xx年xx月xx日 20xx年xx月xx日
会计实习心得体会最新模板相关文章：
★ 合同定金模板5篇
★ 门窗合同模板5篇
